Главная | Уголовный юрист | Договор на дорожного ограждения образец

Договор на поставку дорожного барьерного ограждения

Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательство осуществить поставку дорожного барьерного ограждения 1. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с Спецификацией Приложение. Цена за единицу Товара является твердой и фиксируется до конца срок действия договора. Окончательный расчет производится за фактически поставленный товар, в течение 30 календарных дней с даты поставки товара и подписания полномочными представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и счета-фактуры.

Поставщик несет ответственность за качество Товара и гарантирует, что поставляемый Товар является новым, без повреждений, без каких-либо ограничений к обращению на территории Российской Федерации. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов паспортов , обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего гарантийного срока , при условии надлежащего хранения на складе Заказчика. На Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается гарантийный срок в соответствии с технической документацией завода изготовителя. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если в период гарантийного срока будет выявлен некачественный Товар, Заказчик предъявляет Поставщику рекламацию претензию.

Поставщик обязуется в течение 10 десяти рабочих дней с момента получения рекламации претензии полностью заменить некачественный Товар. Все расходы, связанные с заменой Товара производятся за счет Поставщика и Заказчиком не компенсируются. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта.

Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Заказчика, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. При выявлении некачественного Товара Сторонами составляется акт, в котором фиксируется дефект и дата его обнаружения, а в случае отказа Поставщика от подписания акта, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Срок гарантии данного вида Товара продлевается на период замены некачественного Товара. Приемка Товара осуществляется в месте поставки в присутствии уполномоченных представителей Сторон на основании товарной накладной с приложением счета, счета-фактуры, с передачей сертификатов соответствия и другой документации на Товар, предусмотренную настоящим Договором. Поставка Товара осуществляется в течение 20 двадцати календарных дней с момента подписания договора 4.

Приемка Товара по качеству, количеству мест, комплектности и ассортименту осуществляется по согласованному адресу поставки. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, ассортимента, маркировки, тары и упаковки данным, указанным в сопроводительных документах и требованиям нормативных, нормативно-технических и технических документов, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей форма ТОРГ-2 , в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов.

Акт должен быть составлен в течение 5 пяти рабочих дней после их обнаружения и утвержден руководителем Заказчика или его заместителем. Копия подписанного акта о недостатках направляется Поставщику. По результатам приемки Товара подписываются документы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи поставленного Товара по товарной накладной. На всех документах, подтверждающих поставку Товара, обязательно должны быть указаны: Документы, подтверждающие поставку Товара, предоставляются Поставщиком. В случае поставки Заказчику Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора или ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести его замену в течение 10 десяти рабочих дней со дня предъявления претензий Заказчиком, при этом все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

По результатам приемки Заказчик передает Поставщику подписанные со своей стороны товарную накладную или мотивированный отказ от ее подписания. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной по Договору Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 десяти дней с момента его получения.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Удивительно, но факт! Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения Договора. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. Для проверки соответствия качества поставляемых Товара привлекать независимых экспертов. Принять Товар в порядке, установленном Договором. При отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

Документы автора

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, отвечающий условиям настоящего Договора. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве, по наименованиям, и согласно единицам измерения , указанным в Спецификациях 5. В день отгрузки Товара передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Произвести замену Товара в течение 10 десяти рабочих дней со дня подписания составленного Заказчиком акта об обнаружении ненадлежащего качества, комплектности, количества и ассортимента Товара. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, Поставщик в течение 5 пяти банковских дней с даты расторжения Договора уплачивает Заказчику штраф в размере 5 пяти процентов от суммы непоставленного Товара, предусмотренного Договором.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки пеней, штрафов Заказчик имеет право удержать сумму неустойки пеней, штрафов с окончательного расчета по Договору. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Договор может быть расторгнут досрочно Заказчиком в одностороннем порядке с возмещением убытков, в случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора.

Договор подряда на установку забора

Стороны сообщают друг другу об изменении своих юридических адресов , номеров телефонов, телефаксов, платежных и иных реквизитов в течение 3 трех банковских дней со дня их изменения. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. В случае наступления обстоятельств форс-мажора Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

В случае невозможности такого исполнения Договор расторгается. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха Якутия. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Автор документа

Отдельные вопросы поставки, не согласованные настоящим Договором, могут быть урегулированы Сторонами дополнительным соглашением. Договор и другие, в том числе и платежные документы за исключением оригинала счета-фактуры , могут быть переданы с помощью электронно-технической связи факс, электронная почта. Документы, переданные факсимильной, электронной связью признаются сторонами юридически действительными. Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по настоящему договору и подлинности договора лежит на обеих сторонах.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

видишь Договор на дорожного ограждения образец обычных

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Читайте также:

  • Где получают гражданство на новорожденного
  • 9 раздел жилого помещения
  • Программное содержание дошкольного воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей
  • Консультация юриста юго западный район